家居装修知识网

首页 装修资讯 家居知识 家居百科
当前位置 >> 家居知识 还在保修期内的房屋质量问题,物业公司有没有义务协助业主督促开发商维修

还在保修期内的房屋质量问题,物业公司有没有义务协助业主督促开发商维修 2011-06-03

https://m.biud.com.cn 2011年06月03日15:37 家居装修知识网  
房屋建筑工程质量保修办法
《房屋建筑工程质量保修办法》已于2000年6月26日经第24次部常务会议讨论通过,现予发布,自发布之日起施行。
部长:俞正声
二○○○年六月三十日
房屋建筑工程质量保修办法
  第一条 为保护建设单位、施工单位、房屋建筑所有人和使用人的合法权益,维护公共安全和公众利益,根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》,制订本办法。
  第二条 在中华人民共和国境内新建、扩建、改建各类房屋建筑工程(包括装修工程)的质量保修,适用本办法。
  第三条 本办法所称房屋建筑工程质量保修,是指对房屋建筑工程竣工验收后在保修期限内出现的质量缺陷,予以修复。
  本办法所称质量缺陷,是指房屋建筑工程的质量不符合工程建设强制性标准以及合同的约定。
  第四条 房屋建筑工程在保修范围和保修期限内出现质量缺陷,施工单位应当履行保修义务。
  第五条 国务院建设行政主管部门负责全国房屋建筑工程质量保修的监督管理。
  县级以上地方人民政府建设行政主管部门负责本行政区域内房屋建筑工程质量保修的监督管理。
  第六条 建设单位和施工单位应当在工程质量保修书中约定保修范围、保修期限和保修责任等,双方约定的保修范围、保修期限必须符合国家有关规定。
  第七条 在正常使用下,房屋建筑工程的最低保修期限为:
  ㈠地基基础和主体结构工程,为设计文件规定的该工程的合理使用年限;
  ㈡屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,为5年;
  ㈢供热与供冷系统,为2个采暖期、供冷期;
  ㈣电气系统、给排水管道、设备安装为2年;
  ㈤装修工程为2年。
  其他项目的保修期限由建设单位和施工单位约定。
  第八条 房屋建筑工程保修期从工程竣工验收合格之日起计算。
  第九条 房屋建筑工程在保修期限内出现质量缺陷,建设单位或者房屋建筑所有人应当向施工单位发出保修通知。
  施工单位接到保修通知后,应当到现场核查情况,在保修书约定的时间内予以保修。发生涉及结构安全或者严重影响使用功能的紧急抢修事故,施工单位接到保修通知后,应当立即到达现场抢修。
  第十条 发生涉及结构安全的质量缺陷,建设单位或者房屋建筑所有人应当立即向当地建设行政主管部门报告,采取安全防范措施;由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案,施工单位实施保修,原工程质量监督机构负责监督。
  第十一条 保修完成后,由建设单位或者房屋建筑所有人组织验收。涉及结构安全的,应当报当地建设行政主管部门备案。
  第十二条 施工单位不按工程质量保修书约定保修的,建设单位可以另行委托其他单位保修,由原施工单位承担相应责任。
  第十三条 保修费用由质量缺陷的责任方承担。
  第十四条 在保修期内,因房屋建筑工程质量缺陷造成房屋所有人、使用人或者第三方人身、财产损害的,房屋所有人、使用人或者第三方可以向建设单位提出赔偿要求。建设单位向造成房屋建筑工程质量缺陷的责任方追偿。
  第十五条 因保修不及时造成新的人身、财产损害,由造成拖延的责任方承担赔偿责任。
  第十六条 房地产开发企业售出的商品房保修,还应当执行《城市房地产开发经营管理条例》和其他有关规定。
  第十七条 下列情况不属于本办法规定的保修范围:
  ㈠因使用不当或者第三方造成的质量缺陷;
  ㈡不可抗力造成的质量缺限。
  第十八条 施工单位有下列行为之一的,由建设行政主管部门责令改正,并处1万元以上3万元以下的罚款。
  ㈠工程竣工验收后,不向建设单位出具质量保修书的;
  ㈡质量保修的内容、期限违反本办法规定的。
  第十九条 施工单位不履行保修义务或者拖延履行保修义务的,由建设行政主管部门责令改正,处10万元以上20万元以下的罚款。
  第二十条 军事建设工程的管理,按照中央军事委员会的有关规定执行。
  第二十一条 本办法由国务院建设行政主管部门负责解释。
  第二十二条 本办法自发布之日起施行。

可参照上述规定第七、十四、十五条规定,和《物业管理条例》第五十六条 物业存在安全隐患,危及公共利益及他人合法权益时,责任人应当及时维修养护,有关业主应当给予配合。
  责任人不履行维修养护义务的,经业主大会同意,可以由物业管理企业维修养护,费用由责任人承担。

物业企业有义务协助你向开发单位进行督促,或进行协调。如协调不成可向当地仲裁委员会进行仲裁或向人民法院提出起诉,但在物业管理企业未违反服务合同的约定条件下不交给物业管理费的做法个人是不赞同的,同时也是违反合同法的。见:《物业管理条例》第四十二条 业主应当根据物业服务合同的约定交纳物业服务费用。业主与物业使用人约定由物业使用人交纳物业服务费用的,从其约定,业主负连带交纳责任。
  已竣工但尚未出售或者尚未交给物业买受人的物业,物业服务费用由建设单位交纳。
第六十七条 违反物业服务合同约定,业主逾期不交纳物业服务费用的,业主委员会应当督促其限期交纳;逾期仍不交纳的,物业管理企业可以向人民法院起诉。

相关知识

还在保修期内的房屋质量问题,物业公司有没有义务协助业主督促开发商维修
专业诊断房屋质量问题,汇众验房让业主免担忧
上海嘉鑫国际小区全装修房质量问题频出现
专业诊断房屋质量问题 汇众验房让业主免担忧
家装业主关注家装保修期 到底哪些在保修范围
绿地质量问题频出多地业主维权 董事长曾称质量是生命线
商住楼降价、质量问题频发 屡遭业主“维权”
入冬以来热水器投诉增多 问题集中在三大方面
哪些问题是维权热点 房屋质量问题最受关注
多地居民楼出现事故 房屋质量安全由谁负责到底

本文来自 家居装修知识网 还在保修期内的房屋质量问题,物业公司有没有义务协助业主督促开发商维修 https://m.biud.com.cn/zhidao-view-id-45587.html